电梯合同(分享十篇)

时间：2023-12-26

电梯合同

电梯合同。

随着公民的法律意识、维权意识不断提高，合同的签订在维护经济活动正常进行方面起着重要的作用，并且无法被替代。一般情况下，一份合同是由两方签订的，但也有可能涉及到三方或更多方的签订。以下是与“电梯合同”相关的信息，希望您能留步阅读我们精心准备的内容，我们将为您提供优质服务！

电梯合同【篇1】

发包单位，(以下简称甲方)

承包单位，(以下简称乙方)

根据中华人民共和国民法典有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况，

1、项目名称，_________________________

2、工程地址，_________________________

3、承包性质，包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常投入使用。

4、承包范围:电梯井道施工工程

5、材料说明，_______________

二、工程期限，

签订合同后___天之内，材料进场，___个工作日完成所有井道工作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。

三、工程造价及核算方法，

1、造价，工程为一次性定价，总价合计为人民币____________元(含税)，本价格包含电梯井道所有费用。

2、付款方式，

(1)签订合同后预付订金___元;

(2)完成工程量 ____%支付____元;

(3)井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。

四、工程质量，满足电梯安装及验收。

五、甲方负责，

1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进行施工。

2、甲方提供场地水、电给乙方。

3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提出变更，所造成的损失由甲方承担。

4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。

5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。

6、施工过程甲方有监督按照图纸施工的权利。

六、乙方负责，

1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。

2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。

3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。

4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理(费用自理)。

5、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修(因人为及自然灾害造成质量问题不在免费维修之内)。

七、施工安全，

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担与甲方无关。

八、双方违约责任，

1、双方任何一方无故解除合同，则应赔偿对方工程总造价百分之十的违约金。

2、甲方如未按约定时间和数目付款，则应向乙方赔偿工程总造价 ____分之 ____的违约金。

3、乙方应按照进度完工不得影响电梯的安装。

九、其它，

1、本合同未尽事宜，经双方协商解决。

2、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章生效。

甲方，_____________

乙方，_____________

日期，___年____月____日日期，____年____月____日

电梯合同【篇2】

甲方：

乙方：

一、受甲方委托，乙方为其安装以下1个项目共2台电梯：

项目1：

项目2：

二、安装周期

经乙方安装人员现场测量，土建符合要求，具备近点施工条件后，进点开工至交付试运行：项目1总工期为10天；项目2总工期为20天。

三、付款方式（按项目分批付款）

1、乙方开工报告办理完毕，进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。

2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%，电梯快车调试后再支付10%。

3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后，甲方必须支付乙方安装总金额的40%。

四、安装施工中双方的责任与费用分担

1、乙方责任：

（1）负责电梯设备的安装工作，电梯设备的调试工作；

（2）提供电焊氧割设备；

（3）参与甲方和其他有关部门（含厂检及建委验收）对电梯设备所进行的安装工程验收工作；ZHIdEzhuaN.cc

（4）负责所需的施工工具；

（5）遵守施工现场的有关制度；

（6）配合甲方整理电梯验收相关资料；

（7）严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险，所有人员必须持证上岗；

（8）服从甲方及现场项目业主的管理，任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报，由甲方出面与业主沟通；

（9）工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。

（10）在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款，由施工队自己承担。

2、甲方责任：

（1）协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房；

（2）协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费；

（3）负责电梯相关土建需整改项目；

（4）负责电梯验收相关资料及费用；

（5）负责电梯安装过程中的管理与协调工作，特别是安全及质量监督工作。

五、违约和赔偿

按《经济合同法》的有关规定执行，电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收，如安装质量原因导致复检，除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。

乙方人员如发生安全责任事故，由乙方自行承担，如甲方因此受到损失的，按实际发生额由乙方赔偿。

甲方：

乙方：

签订日期：

电梯合同【篇3】

委托方，_________________(以下简称甲方)

承包方，_________________(以下简称乙方)

甲、乙双方经充分协商，签订本电梯安装施工合同，以资信守。

第一条、工程概况

1.1本工程是指，_________________项目电梯安装工程。

1.2甲乙双方同意，_________________由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

1.3工程地点，_________________项目内。

第二条、承包方式及承包范围，_________________

2.1承包方式，_________________乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

2.2具体的承包范围如下，_________________

本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

第三条、质量标准及乙方的质量保证

3.1本工程的施工应符合以下的质量标准，_________________

电梯安装验收规范(GB10060-93)、电梯技术条件(GB10058-88)、电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)、电梯试验方法(GB10059-88)。

3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。

第四条、工期

4.1按以下第种方式确定工期，_________________

a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。

4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

电梯合同【篇4】

总包单位，(以下简称甲方)

分包单位， (以下简称乙方)

甲方所承建工程的室内电梯安装(作业项目)由乙方负责施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家现行有关法律、法规以及湖南省、长沙市地方有关规定，为明确双方的安全生产责任，确保施工安全，签订本安全管理协议。

一、双方的共同遵守的内容

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、湖南省、长沙市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，执行有关劳动保护法规、条例和规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，应有安全操作规程。

3、根据工程项目内容和特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火及其它工作;甲方指派邹大权同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定;甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关安全、防火工作，共同预防事故的发生。

4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

二、甲方的责任和义务

1.对进场施工人员开展经常性安全教育活动，及时宣传、贯彻企业和上级安全生产、文明施工、劳动保护等方面的制度与规定。

2.各级安全部门和人员对安全生产实行监督检查。遇有重大危险隐患有权指令停工，限期整改。对违章者、事故责任者有处罚权。

3.公司各级工程管理部门，对不服从安全生产管理或连续发生事故的分包单位，有权终止劳务合同，其损失由分包单位负责。

4.负责检查安全措施的落实情况，对盲目施工和损坏安全设施的进行教育或处罚，直至清退。

三、乙方的责任和义务

1.进场人员须符合用工条件及总包方使用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换。人员需调换时，应提前通知总包方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇。

2.认真落实安全技术交底，并依据作业环境进行有针对性的二次安全交底，教育施工人员严格遵守操作规程和安全管理制度，正确使用劳动保护用品，提高自我保护能力。

3.服从总包方管理，对违章和隐患问题接受经济处罚，按时交纳罚金，并根据问题的具体情况采取整改措施。

4.对总包方不安全、不文明的指令有权拒绝，在危及人身及设备安全时，有权采取停工措施，要求总包方提供符合安全生产的条件和安全防护设施。

四、安全管理交底

1、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方在施工期间，必须严格遵守甲方安全生产、防火管理的各项规章制度;接受甲方检查、指导，双方应督促施工人员严格遵守、认真执行。

2、在生产操作过程中的个人防护用品，由分包方自理，甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿、戴好防护用品。在施工过程中，乙方需要甲方派员协助施工，应向甲方提交申请报告，经甲方批准后派员协助，乙方对甲方派出人员进行安全教育后，才能允其上岗，并对安全负责;

3、甲乙双方的人员，对施工现场的安全防护设施、安全标志和警告牌及不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除变动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要的、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

4、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

5、贯彻“先订合同后施工”的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同以外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由擅自方负责。

6、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则。施工作业人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括施工方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)，由施工方负责。甲方应协助提供人道主义援助，积极协助处理突发事故和保护现场，做好善后工作。

五、安全事故处理

1.发生因工伤亡事故，按事故调查组的责任认定进行处理。属分包方责任或工人违章操作等非总包方原因所发生的事故，由分包方对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿;属总包方责任，由总包方承担经济赔偿;属双方责任，依据责任大小由双方单位协商解决。经济赔偿采取一次性方式。

2.分包方发生伤亡事故后，不分责任属于哪一方，其伤者的具体善后工作均由分包方负责安排和处理。

3.发生死亡、重伤事故，不论其责任属于哪一方，均由总包单位统一报告。

六、本协议壹式三份，甲、乙双方各执壹份。本协议作为合同正本的附件经双方签字、盖章生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切损失。

甲方 (盖章) 乙方 (盖章)

代表 (签字) 代表 (签字)

地址地址

电话电话

年月日

电梯合同【篇5】

电梯采购合同范文1

发包方： (甲方)

承包方： (乙方)

甲、乙双方根据采购项目的招标结果，甲方接受乙方为本项目____________________所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中约定履行义务。甲乙双方同意签署本合同(以下简称合同)。

一、设备内容

1.1 设备名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量(单位)：

二、项目工程内容

2.1设备采购

2.2设备安装工程

三、合同金额

3.1 本合同项目金额为总承包价(大写)：______________元(￥_________元)人民币。该价格包括：

1、投标的设备总价;

2、设备的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装、调试及法定验收检测合格所需的各种费用;

3、安装过程所涉及的其它费用(含起重机械使用费、墙体地板开凿、补洞及修复等);

4、必要的保险费用和各项税金。

四、技术资料

4.1 甲方向乙方提供安装设备所需的有关技术资料。

4.2 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供采购设备的详细技术资料。

4.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规范、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1 乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

六、无产权瑕疵条款

6.1 乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交设备有产权瑕疵的，视为乙方违约。

七、履约保证金

7.1 在签定正式合同后直接转为本合同的履约保证金。

7.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3履约保证金在采购的设备到达指定地点并初验合格之日起五个工作日内退还给乙方(无息)。

八、质保期和质保金

8.1 质保期内，乙方对设备提供免费维修服务。

8.2 质保金为：合同价款的5%。

8.3如质保期内乙方提供的设备经验收无质量问题，在质保期满后甲方接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

九、交货期、交货方式、交货地点及交货时间

9.1 交货期：按投标函或中标通知书规定。

9.2 交货方式：现场初验，设备合格与否以竣工后经法定检验部门检验合格为准。

9.3 交货地点：

9.4 交货时间：合同签订后收到定金之日起90日内。

9.5 安装工期：合同签订后收到定金之日起120日内。

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后十个工作日内支付合同价款的20%作为定金;提取设备前支付合同价款的65%，设备安装完毕、验收、调试，法定检验合格之日起十个工作日内支付合同价款的10%，剩余5%作为质量保修金(可采用银行保函)，保修期满后十个工作日内一次性付清(无息)，采用银行保函形式的银行保函到期作废。

十一、设备包装、发运及运输

11.1 乙方应将设备的使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内，在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。设备在安装、法定检验合格交付给甲方前发生的风险均由乙方负责。

十二、初验、安装、调试和法定检验部门检验合格

12.1 在所有设备运抵甲方指定地点时，乙方应及时通知甲方初验，并向甲方提交设备、标准附件、备品备件、专用工具、质量合格证、技术资料、使用说明书等清单供甲方初验。

12.2甲方在五个工作日内进行初验，对乙方提交的设备数量、质量依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初验，出具初验书面意见。初验不合格的设备，甲方有权要求乙方无条件立即更换，乙方不得拒绝和延误，并承担初验不合格的法律后果，甲方将向乙方双倍索赔已付工程款。

12.3 在设备初验合格后乙方才可进行设备安装。乙方安装设备时，必须按照甲方指定的位置和要求进行安装，同时做到安全施工，避免发生安全生产事故。否则，如有安全生产事故发生的，其责任由乙方全部承担，与甲方无关。

12.4 设备安装完毕，乙方应对设备进行调试直到符合技术、安全使用等方面要求。乙方还需负责培训甲方的两位人员能熟练使用、操作、维护设备。

12.5 电梯设备安装调试完毕，必须经法定的质量检验部门检验合格方可交付给甲方。在检验合格的 5 个工作日内双方办理有关接收手续。

十三、质量保证及售后服务

13.1 乙方应确保所提供的设备为本厂生产的全新、完整、未使用过的产品，符合招标文件规定的设备性能、技术要求、质量标准，符合国家规定的产品质量标准、安全、节能、环保标准。

13.2乙方提供质保期内免费保修，终身优惠提供配件和维修、保养服务，优惠提供产品更新、改造服务。非保修范围内的，乙方也要积极帮助甲方维修，并保证提供优惠的配件和服务。

13.3在质保期内因设备本身的质量问题发生故障的，维修时间超过的时间相应顺延。乙方未能在规定的时间内解决的，甲方有权没收全部质保金，并按照合同总价格赔偿甲方经济损失。

13.4如设备发生质量问题，乙方在接到甲方故障通知后在甲方规定的合理时间内到达现场(最迟不超过1小时)，按国家及行业标准对设备故障进行及时、妥当处理。

十四、违约责任

14.1 在乙方设备全部运抵甲方指定地点时，甲方无正当理由未能按规定初验设备的，每延误一日，甲方应按合同该设备总价的万分之五支付违约金给乙方。

14.2 甲方无故逾期支付货款的, 每延误一日，甲方应按逾期未付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方未能按照规定时间将设备全部运抵甲方指定地点的，每延误一日，乙方应按合同总价的千分之五支付违约金给甲方。逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，有权没收履约保证金，有权按已付工程款的200%要求乙方赔偿经济损失。

14.4 乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量等方面经检验不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权退回该设备，并要求乙方重新提供符合合同及招标文件规定的产品;乙方拒绝更换设备的，甲方有权单方面解除合同，有权没收履约保证金，有权按已付工程款的 200 %要求乙方赔偿经济损失。

14.5除甲方原因或不可抗力因素外，乙方未能按照本合同规定将安装完毕并经法定检验合格的设备按时交付甲方使用的，每延误一日，乙方按合同总价的千分之六支付违约金，同时乙方无权要求退回履约保证金。逾期超过 30 日，乙方仍未安装完毕并经法定检验合格的设备交付甲方的，甲方有权单方面解除合同，有权没收履约保证金，有权按已付工程款的 200 %要求乙方赔偿经济损失。

14.5乙方未能按照规定履行售后服务要求的，甲方有权采取补救措施(所需费用由乙方承担)，有权没收质保金。

14.6乙方提供的设备或其任何部分有侵犯他人知识产权或存在产权瑕疵的，甲方有权没收履约保证金，有权按合同总价的 50 %要求乙方支付违约金，同时，有权要求乙方双倍赔偿甲方的全部经济损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其顺延期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南宁市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

17.3 下列文件为本合同附件，如内容规定不一致的，以本合同规定为准;本合同没有约定的，按附件序号在前效力优先原则确定。

(1)投标文件;

(2)中标通知书;

(3)与本合同相关的单据或其他资料。

17.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

电梯采购合同范文2

甲方： (以下简称“甲方”)

商务联系人：

乙方： (以下简称“乙方”)

商务联系人：

因甲方拟向乙方采购配套设备/材料(以下简称“设备”)及乙方愿依本合同条款及条件将设备授予甲方，经双方协商订立本合同，其条款如下：

1、合同条件

下列条款是构成本合同不可分割的部分：

1.1采购合同条款;

1.2货物明细、技术资料及价格清单，询价文件及报价文件;

1.3合同履行过程中，由甲乙双方协商后签署的补充书面文件。

2、合同范围和条件

2.1经甲方同意的工程采购范围、采购招标及补充文件、相关说明;

2.2经甲方确认的会议记录及乙方澄清事项;

2.3甲方有权全部或部分否决或修改其发出的任何或全部订单，但需得到乙方同意;

3、货物数量及单价及相应的质量保证文件

3.1乙方所提供的货物和数量以甲方开出的采购清单为准,同时在供货时提供合同范围内货物的生产许可证、合格证、同系列产品检测报告、产品说明书等;

3.2具体单价及相关技术参数详见清单

4、合同金额(人民币)

合同总额为：¥2,550,000.00元 ;大写：人民币贰佰伍拾伍万元整本合同价不受物价指数或国际行情变动影响，若因甲方工程变更设计或追加减合同量时，需经双方书面确认后依合同单价办理追加减。同时乙方所报的单价和合价应包括材料费、加工费、运输费、劳务费、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等货物到工地指定位置(长途汽车可以到达的地点，不含卸车)前的各项应有费用。

5、付款方式

5.1合同预付款：合同签订后一周内付款至合同总价(含税)之百分之三十(30%);

5.2合同进度款

5.2.1合同范围内材料运输至甲方现场指定位置并车上初验合格后付款至合同总价(含税)全部货款(100%);同时乙方出具本次付款等额的正式发票及收据。

5.2合同质保期限及质保金额

5.2.1本合同范围内所有材料质保期限为工程通过整体通过验收后十八个月但不超过货到工地之日起二十四个月;合同范围内的材料在此期间出现任何非人为的质量问题，乙方负责免费更换或维修。

5.2.2 质保金保函

乙方收到全部货款后十天内提交由开利公司提供的银行开具的占合同总额5%的不可撤销的质保金保函，期限和保修期一致。

6、交货和接收

6.1 供货期限：

6.2 交货方式：

6.3 甲方指定的交货地点：

6.4 甲方指定的签收人：

7、合同纠纷处理

凡对合同执行情况产生的争议，双方协商友好解决，协商结果以纪要形式作为合同附件，与本合同具有同等效力。如果通过协商不能解决，双方同意向无锡市地方人民法院提起诉讼，并根据中国相关法律解决双方争端。

8、合同有效期

8.1 本合同有效期为自合同生效起至乙供货物和服务的保修期结束后;

8.2 本合同的终止并不能代表乙方对其在本合同中所提供的货物和服务等所引起的相关连带责任的终止，具体应参照国家相关法规执行。

9、附则

本合同壹式肆份，由甲方执贰份，乙方执贰份，在法律上具有同等法律效力，经代表签字盖章后生效并遵照执行，任何一方违反本合同条款，均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

电梯采购合同范文3

甲方(需方)：

乙方(供方)：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，依据甲方招标结果并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方采购乙方电梯事项，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1.产品数量、价格

1.1产品清单：

甲方采购乙方生产的客梯，详细见下表：

1.2 该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

1.3产品价格中包括生产、包装、保险、运输、装卸、验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。

2.交货地点：

2.1 乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。

2.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理并承担，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

3.交货时间

甲方在乙方交货日前，须以书面通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求;乙方在日内交货至甲方工地。

4.产品质量要求

4.1 乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文件规定、经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求;电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一：电梯技术参数的内容一致。

4.2电梯必须达到或超过的国家、行业标准：

4.2.1 GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》;

4.2.2 GB/T10058《电梯技术条件》;

4.2.3 GB/T10059《电梯试验方法》;

4.2.4 GB10060《电梯安装验收规范》;

4.2.5 GB8903《电梯用钢丝绳》;

4.2.6 GB50182-93《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》;

4.2.7 GB50310《电梯工程施工质量验收规范》;

4.2.8 GBJ电梯安装工程质量检验评定标准;

4.2.9 TJ231(四)机械设备安装工程施工及验收规范;

4.2.10 GB/T7025.1-7025.3-97《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸》;

4.2.11 以上未含的现行国家、省、市规范、标准，若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定。

4.3技术及装修要求：详见附件一: 电梯技术参数。

4.4履约期间，甲方可以任意抽取一个电梯配置进行检验，如果检验质量达不到4.2条～4.3条相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格。届时，乙方应当无条件更换并按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。

5.产品的交货验收及保管方式

5.1《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后确认同意后乙方可发货。

5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

5.3 到货后，甲方组织工程监理公司、承包安装单位，会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。”

5.4交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

5.5乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

6.履约保证金及货款支付方式

6.13%(四舍五入后)即人民币元整(￥元)作为履约保证金，采用银行保函形式，但保函有效期至电梯安装验收合格并交付使用后(若乙方逾期供货或完工的，保函应当相应地延期)。合同履约保证金包括工期、质量、安全文明施工保证金。当乙方按照合同完成全部供货、

6.2采取分批付款分批提货，货款支付方式如下：

6.2.1乙方应先提供该批合同总价10%的定金保函，保函有效期至合同规定的该批全部货物到甲方工地止。甲方在收到保函后一周内支付该批合同总价的10%作为合同定金。

6.2.2甲方书面通知排产后，支付该批合同总价的20%作为合同排产款，乙方确认款项后立即排产。

6.2.3合同交货期前一周，双方约定款到发货，乙方提供该批合同总价70%的提货保函(保函有效期至合同规定的该批全部货物到甲方工地止)，甲方收到保函后一周内支付该批合同总价的70%，乙方发货货到工地后一周内，乙方提供该批合同总价6%的质保金保函。(其中5%为设备质量保函，1%为安装质量保函)

【设备增值税发票由乙方开具，在该批电梯设备全部到货后10日内由乙方提供给甲方】

6.2.4质保期为两年，即从电梯通过当地政府质量监督管理部门的验收并取得合格证之日起算。两年后质保期满，无质量问题15日内无息退还;若有质量问题，质保期满后扣除因乙方产品质量问题造成的维修及甲方其他损失费用后，剩余质保金无息退还。

6.2.5每次付款前乙方负责提出申请并按甲方规定填写相关表格，经监理审批后报甲方办理付款手续，甲方负责按规定期限付款。

6.3甲方以银行转账方式付款的，乙方在3日内经银行确认货款到账后发货。

7.合同的变更与解除

7.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日60天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

7.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额30%的违约金。

8.违约责任

8.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

8.2乙方逾期供货的，乙方每日应当按总货款5‰的标准支付给甲方违约金;若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。逾期交货超过30 日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付货款总额的10%为违约金。

8.3乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

8.4甲方未按合同约定期限支付货款的，应就拖欠金额甲方应向乙方支付延误违约金，按每延误一周，金额为合同总金额的5‰，不足一周的以一周计算, 但此违约金最多不超过合同总金额的10%。8.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

8.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10%违约金，赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

8.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切损失。

9.产品保修约定

9.1质保期自当地质量监督部门验收合格之日起算，质保期为两年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价10%的违约金。

9.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修。

9.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的通知后，应及时作出响应，具体时间如下：

9.3.1乙方须在甲方或甲方委托人(物业公司)通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方若不及时维修，经甲方或甲方委托人(物业公司)书面通知后，乙方仍未能改正，甲方可扣除乙方的相应金额质保金并有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，乙方须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;

9.3.2当乙方未在规定时间内解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;

9.3.3当乙方质量保修金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，乙方应当补足;

9.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

10.争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，双方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

11.其他事项

11.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件：电梯技术参数。

11.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，质量标准以较高的标准为准，其他的以形成在后的为准。

11.3合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。乙方指定技术代表：，商务代表： ;甲方指定技术代表：，商务代表：。

11.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

11.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：年月日。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

电梯合同【篇6】

第1篇：安装安全协议书

猜你正在找安装安全协议书的怎么写？那么就给你这篇范文参考。

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定，为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物（包括设备设施、花草树木等），乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

5、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。

6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落（除自然灾害、或甲方拆除外）从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章)：乙方(公章)：

代表人（或负责人）：代表人（或负责人）：日期：日期：

第2篇：安装安全协议书

希望你能喜欢这篇安装安全协议书范文。

甲方(工程发包方)：洛阳建工集团有限公司

乙方(工程承包方)：洛阳建工集团有限公司58中学项目部

甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：

一、甲方的安全责任：

I、涉及起重设备安装的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。

2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

3、在安装区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措施”(即：组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。

4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

5、向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。

6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。

7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

8、工程竣工后，应组织验收，对设备的安全、质量情况作出综合评价。

二、乙方的安全责任：

1、组织施工人员学习《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。

2、复杂或危险性较大的环节，应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。

3、工程开工前必须对全体安装施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”，并对现场施工安全负责。

4、施工中必须严格执行《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入安装现场区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的.同意。

5、开工前应对安装施工、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。

8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

9、本工程不得再行转包。

三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《起重设备安装作业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并白行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，另外附页。

六、其它需要约定的事项：无

七、本协议是工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

甲方单位盖章：乙方单位盖章：

年月日年月日

第3篇：安装安全协议书

安装安全协议书的写法与格式是什么？请参考以下这篇范文。

甲方：

乙方：

根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，经双方协商一致签订本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

二、甲方责任：

1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施，对不完善的提出修改。

2、负责对乙方进行施工区域的安全交底，向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。

3、在施工前或施工过程中，应如实告知乙方作业场所存在的危险因素，防护措施以及应急措施，发现不安全因素及时通知乙方。

4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查，对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除，告之应采取的安全措施。有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。

5、对有计划的停供水、电、风、气等可能影响施工的，有责任提前通知乙方，以防发生意外。

三、乙方责任：

1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。

2负责向施工人员进行安全技术交底。并进行经常性现场安全教育。

3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定，施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。

4、乙方所需动力能源（水、气、电、风等）应按甲方指定地方接引，由乙方自备材料、工具，按有关规定对接，接引下端如发生泄漏及时处理，以防发生意外。造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。

5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放，施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。不得影响建设单位正常安全生产。

6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品，高处作业系好安全带。施工现场危险处设置安全警示标志，减少不安全因素和事故的发生。

7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。

8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。

四、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

五、本协议签订后，甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。

甲方：（签章）

年月日

乙方：（签章）

年月日

第4篇：安装安全协议书

下面由范文网的作者为你提供安装安全协议书的写法。

甲方：四川超然建筑装饰工程有限公司

乙方：XX

经甲乙双方协商一致，就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。

一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证；

二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验，负责安装并交付使用，当事人须明确，双方不存在雇佣关系。

三、为确保安装人员的人生安全，乙方必须安排专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故（费用）由XX乙方承担；

三、乙方的安装人员必须身体健康，严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业；乙方须按国家有关规定，为安装人员进行人生保险（或已购买）；

四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。

五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用；

七、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

六、乙方指派现场安全安装负责人为XX，进行安全操作指导工作；

七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生，责任一概与甲方无关。

十、本合约书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。

十一、有效期自甲方：XXXX年XX月XX日生效至XXXX年XX月XX日截止。

甲方：

法定代表人

委托代理人

XXXX年XX月XX日

乙方：

法定代表人

委托代理人

XXXX年XX月XX日

第5篇：安装安全协议书

给大家带来安装安全协议书范文，供大家参考!

甲方：XX

乙方：XX

按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定，为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章)：XX

代表人（或负责人）：XX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方(公章)：XX

代表人（或负责人）：XX

日期：XXXX年XX月XX日

电梯合同【篇7】

甲方姓名__________________身份证号码：________________

乙方姓名__________________身份证号码：________________

经双方协商甲方将位于______________________________房屋出租给乙方居住使用。

一、租房从_____年___月___日起至______年___月___日止。

二、月租金为____元，缴租为____支付一次，人民币_________元，以后应提前___天支付。

三、约定事项

1、乙方入住时，应及时更换门锁若发生意外与甲方无关。因不慎或使用不当引起火灾、电、气灾害等非自然灾害所造成损失由乙方负责。

2、乙方无权转租、转借、转卖该房屋，及屋内家具家电，不得擅自改动房屋结构，爱护屋内设施，如有人为原因造成破损丢失应维修完好，否则照价赔偿。并做好防火，防盗，防漏水，和阳台摆放、花盆的安全工作，若造成损失责任自负。

3、乙方必须按时缴纳房租，否则视为乙方违约。协议终止。

4、乙方应遵守居住区内各项规章制度，按时缴纳水、电、气、光纤、电话、物业管理等费用。

5、甲方保证该房屋无产权纠纷。如遇拆迁，乙方无条件搬出，已交租金甲方按未满天数退还。

6、备注;_______________________________________________________________

四、本合同一式两份，自双方签字之日起生效。另水;_____吨气;____立方电;___度

甲方签章

乙方签章

日期：年月日

电梯合同【篇8】

电梯补充合同范文篇一

需方：

供方：

需、供双方于20xx年7月15日签定电梯供货合同(编号：FLD070713)，需方因经营调整，现要求将GX-Y01半圆形观光梯改为乘客电梯，经双方友好协商，特签定如下补充协议。

一、取消GZ-Y01半圆形观光梯的定货，已生产出的该梯由供方另行处理。

二、将观光电梯改为乘客电梯，其型号、参数如下：

1、品名：乘客电梯(JX-001)

2、型号：FVF-P13-CO60

3、载重：1000kg(载客：13人)

4、停靠层站：-1、3、4(1楼与3、4楼开门方向相反)，主板模块预留1、2楼开门接口。

5、轿厢：发纹不锈钢(厚1.2mm)。

6、厅门及门套：发纹不锈钢(1.2mm)及M-01标准小门套,轿厢地面使用3mm厚PVC材料，下面使用3mm厚钢板作支撑面。

7、其它配置、功能与原合同一致

三、金额及付款方式：

1、原合同总价：肆拾万零肆仟元整(￥404000.00元)现减为：叁拾柒万伍仟元整(￥375000.00元)，由供方提供税务发票，需方已付款贰拾壹万元整(￥210000.00)，供方已于20xx年10月将另一台方形全透明观光电梯交付需方使用。

2、本协议签定后三日内，需方支付预付款陆万元整(￥60000.00元);电梯设备到工地后支付柒万元(￥70000.00元)，凭供方提供的两台电梯税务发票支付);电梯安装完毕并经技术监督局验收合格后三日内支付叁万元整(￥30000.00元)，余款伍仟元整(￥5000.00元)，在电梯验收合格交付需方次日起满一年后三日内付清。

四、交货时间及条件

1、供方收到需方预付款陆万元整(￥60000.00元)起35天电梯设备应到达工地。

2、电梯设备到达工地后经需方派员验收确认供方提供的电梯设备与合同所确定的设备配置一致后才能安装，(验收不得影响安装人员开箱、搬运)，安装后的功能达到合同规定的要求否则需方有权拒绝支付货款。因此而迟缓竣工由供方承担责任赔偿需方每日1000元。电梯设备在交付需方前由供方负责保管，需方不承担任何责任。

3、货到工地前三日，需方应向供方移交经双方确认的合格井道(含正式电源进机房)，否则交货日期顺延。

4、货到工地13天安装完毕并具备验收条件，迟延交货则每日由供方支付违约金500元。电梯安装完毕后时间不超过10天，否则赔偿需方每日1000元。

五、本协议属原合同(编号：FLD070713)之补充协议，补充协议除修改了原合同的条款外，原合同的其他条款对双方仍具有约束力。本协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。

需方：

代表：

供方：

代表：

年月日：

电梯补充合同范文篇二

甲方：

乙方：

甲乙双方曾于200 年月签订了《电梯设备买卖合同》。近日，甲方又提出在地下室增设一站，并要求对电梯轿厢进行装饰。双方经平等协商，就电梯装饰等事宜达成共识并签订如下合同补充条款：

一、电梯装饰内容

二、电梯安装增加内容

原合同所购的奥的斯客用电梯为地面一层至六层六站式，现在在地下室再增设一站，计电梯安装工程

总计为七站式。

三、电梯执行技术标准

本合同所列电梯执行技术标准为：《电梯制造与安装安全规范(GB7588–1995)》。

四、工程价款与付款方式

(一)补充合同新增项目价款

电梯厅门装潢共7套，每套元，共元;电梯轿厢前围壁、门眉、轿门装潢共1套，元;电梯轿顶装潢共1套，元;地下室新增一站，价款元。补充合同总价款为元(￥元)

(二)原合同价款

原合同所购VWF型奥的斯电梯总价款共元整(￥元)

(三)付款方式

两个合同总价款为人民币元整(￥元)，含安装费、运输费、保险费用，此外甲方不再向乙方支付任何费用。

五、合同工期

乙方应在200 年月日前向甲方交货。

乙方应在200 年月日前完成调试并交付使用。

六、质量保证与保修

1、质量保证期为一年，即从设备完成调试并交付使用之日起。

2、乙方对设备质量负责“三包”售后服务。设备使用期间，若出现故障，乙方应在接到甲方报修通知后的一小时之内赶到甲方现场进行维修。

3、免费保养期限内，乙方应每月两次到甲方现场，对所安装的电梯设备进行免费保养。

七、相关约定

1、乙方负责向当地技术监督质量检验行业管理部门申报电梯安装许可和安装调试后的报验及注册工作，甲方予以配合。费用按原合同规定由甲方承担。

2、电梯验收以当地技术监督质量检验管理部门出具的验收合格报告为准。

3、其它事项按原合同条款执行。未尽事宜双方协商解决。

甲方：

签约代表人：

乙方：

签约代表人：

年月日：

电梯补充合同范文篇三

承包人(全称)：

分包人(全称)：

鉴于发包方愿将名称为永安新城二期住宅电梯工程交由分包人(广日电梯工程有限公司 )实施，各方本着尊重事实、明确三方责任与义务，经友好协商，订立以下补充协议。

一、分包人必须无条件配合承包人在发包人认可的时间内按照质量要求完成其分包工作内容，如因分包人原因导致承包人无法在强制时间完成施工节点的工程，分包人按照发包人违约金额赔偿发包人，对承包人的施工节点工程未完成或影响工程竣工验收造成的损失及违约赔偿全部由分包人承担。

二、分包人承包范围的工程，因工程质量的问题，不能通过竣工验收,经二次整改后仍不能通过，发包人对承包人的连带责任的罚款由分包人承担。

三、若指定分包人承包范围内未能达到“中山市安全文明工地”要求，指定分包人承担违约赔偿金额。如发包人不减轻或免除承包人的责任和违约赔偿，发包人向承包人的违约赔偿金额全部由分包人承担。

四、承包人要求指定分包人保护和维护施工现场内外的公共设施，因分包人或独立承包人损坏现场内外的公共设施应修复并承担一切费用。

五、分包人应在指定地点设置垃圾收集点，在施工过程的垃圾负责及时清理，如不遵守承包人的指示，承包人可另雇用他人进行清理工作，由分包人承担与此有关的一切费用。

六、工程竣工之后和移交完成工程之前，分包人应从施工现场清理并运出剩余材料设备、垃圾，保证整个工程的整洁，如分包人在合理时间内未把材料设备、垃圾清理运出，承包人可委托他人清运，所发生的费用全部由分包人承担。

七、施工水电费用

广日电梯工程有限公司施工期间的水电费用为该分包工程总造价的1%(RMB：40262元)，该费用由分包人一次性交给承包人。

八、工程资料

分包人要按承包人的要求做好工程资料，并在承包人要求的时间内交由承包人归档。

九、安全协议

分包人应在施工前与承包人签订安全协议，并交RMB50000.00元安全保证金。该保证金在分包工程竣工验收后(且施工期间无安全事故)，承包人无息返还给分包人。

十、本协议生效

协议订立时间：年月日

协议订立地点：

本协议双方约定：签字盖章后生效,本协议生效后，即成为《中山市永安新城

二期住宅电梯指定分包工程合同文件》不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，与中山市永安新城二期住宅工程的《中山市永安新城二期住宅电梯指定分包工程合同文件》有冲突的条款，按本协议为准，原合同的其余部分条款应完全继续有效。

九、本补充协议一式叁份，三方各持一份。

承包方(公章)：分包方(公章)：

法定人代表联系电话：邮政编码：

发包人(公章)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字) 电话：传真：

年月日：

电梯合同【篇9】

电梯买卖合同范文一

买方(甲方) 卖方(乙方)

单位名称：××医院

地址：×××

电话：×××

传真：×××

邮编：×××

开户银行：×××

银行账号：×××

税务登记号：×××

甲方盖章：

甲方法定代表人或委托代理人签字：×××

××年×月×日

乙方法定代表人或委托代理人签字：×××

××年×月×日单位名称：××电梯有限公司地址：××× 总机：××× 电话：××× 邮编：××× 开户银行：××× 银行账号：××× 乙方盖章：

注：1、乙方上述开户银行及银行账号为乙方指定账户，甲方所付款项均应汇入该账户。

2、可选项中，选择请在该项前的“□”内画“√”，未选请在该项前的“□”内画“×”。

为了加强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》有关规定。特订立本合同，以便共同遵守：

本合同总价(大写)：零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整地(￥：102万) 注：本合同价已包括电(扶)梯设备销售额及其应交纳的17%增值税，以及货物运到工地的运输、保险费及12个月的免费维修保养费用，包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。

二、付款方式

2.1 合同生效之日起10天内，甲方向乙方支付本合同总价的30%，计人民币(大写)：叁拾万元整同，直接汇入本合同乙方指定账号，作为合同定金。甲方逾期给付的，则合同交货期另行协商。

2.2 收到货物之日起15天内，甲方向乙方支付本合同部份50%的货款，计人民币(大写)：伍拾万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

2.3 设备验收合格之日起15天内，甲方再向乙方支付本合同总价15%的货款，计人民币(大写)：拾柒万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

2.4 一年的质量保证起满后15天内，甲方应向乙方付清余下的5%余款，计人民币(大写)：伍万元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

三、交货

3.1 交货期限：

3.2 交款办法：乙方代为组织发运并送货到工地现场

3.3 运输方式：铁路公路 ______

3.4 到货地点和接货单位：

到货地点：甲方单位现畅接货单位：××医院

接货地址：_______________

邮编：××× 联系人：××× 电话：××× 传真：×××

四、收货查验

4.1 甲方委托乙方把货物运到甲方工地，如有缺损由乙方负责，并无偿提供缺损件。

4.2 甲方收货后应妥善保管(如防潮、防盗等)。

4.3 安装时，甲方应会国乙方安装人员根据装箱清单、产品合格书和随机文件技术规定的数量和质量标准验收，如发现缺损件，甲方应在开箱之日起7天内书面通知乙方，经乙方核对无误后补齐缺损件。

五、产品质量保证

5.1 乙方电梯根据“gb-7588”、扶梯根据“gb-16899”制造与安装安全规范进行制造与安装。

5.2 乙方须按合同规定的电(扶)梯设备规格型号向甲方提供全新的电(扶)梯设备。

5.3 乙方应按投标承诺的技术规格及配置要求向甲方提供设备。

5.4 乙方负责安装的，本合同产品的质量保证期自乙方发货之日起18个月内，但其中使用期不超过12个月。

5.5 根据建设部(1995)167号文件规定，电(扶)梯设备的制造、安装、维修由制造厂实行一条龙服务。在签订本合同的同时，甲、乙双方必须签订《电(扶)梯设备安装合同》。

六、产品包装：须适合长途运输及合理的多次搬动

七、合同变更和违约

7.1 合同履行中，甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定交货日前四个月肥书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。

7.2 由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的，违约方应按延期部分金额万分之四/天的比例向另一方支付逾期罚金/滞纳金。

7.3 除不可抗外力，甲方中途退货的，应向乙方偿付退货部分货款总金额30%的违约金;乙方不能交货，应向甲方偿付不能交货部分货款总金额30%的违约金。货物已交运的，甲方无权要求退货。

7.4 甲方未付清本合同款项的，本合同项下电(扶)梯设备的所有权仍属于乙方。

7.5 本合同文本不得涂改，若需修改，则须经甲、乙双方协商达成一致修改意见，并在合同“附件”中注明，且由双方共同签署此附件。

八、其他

8.1 本同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均为本合同具有同等的法律效力。

8.2 本合同未涉及的违约事宜按照《合同法》的有关规定办理。

8.3 如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由人民法院裁决。

8.4 本合同履行地为××。

8.5 本合同一式六份，经甲乙双方签字与盖章时起生效，甲方执正本一份，乙方执正本一份、副本四份。

九、特殊条款

9.1井道技术数据由乙方实地测量，发生差错由乙方负责。(男方原招标文件中提供的井道尺寸不作参考)

9.2 电梯基本功能中的轿厢到站钟改为语音报站，轿厢内增设紫外线消毒灯。开门宽度由招标文件中的1米改为1.1米。

9.3 乙方提供的电梯符合招标文件中规定的电梯基本功能和技术要求，履行投标文件中的承诺。

9.4 凡规定的进口部件要提供海关商检证明。

甲方：乙方：日期：

电梯买卖合同范文二

单位名称：(章)

法定地址：

法定代表人：

法人委托人：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

帐号：

纳税人代码：

邮政编码：

签订地址：

签订日期： 20xx年11月 2 日

单位名称：(章)

法定地址：

法定代表人：

法人委托人：

电话：

传真：

邮政编码：

销售总部：

电话：传真：

邮政编码：

开户银行：

帐号：

纳税人代码：

双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。

一、产品和价格

(1) 合同总价包含出厂价、货物到达交货地点的货物包装费、运输费、保险费、装卸费、各种伴随服务费、质保期内保修费用和税金等为完成本工程设备供货的全部费用。 (2) 合同总价已含为完成本工程按相关法律规定应交纳的一切税、费。

二、合同生效

本合同经双方盖章后生效。

三、货款支付

1. 卖方须在合同签订之日起七日内向买方提供本合同设备总价10%的银行履约保证金保函，保证期为自合同签订之日起至设备全部交货日期为止。因卖方原因未能按合同要求提供履约保证金保函的，由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。

2. 买方在卖方向买方提供合同设备总价10%的银行履约保证金保函后、电梯正式排产前，预付设备费总价的20%至合同约定的卖方账户。

3. 买方在交货期前二十一日支付设备费总价的80%至合同约定的卖方账户。

4. 卖方须在买方第二次付款前五日向买方提供设备费总价10%的银行质保金保函，保证期为自电梯通过验收合格之日起至质保期满为止。因卖方原因未能按合同要求提供质保金保函的，由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。

5. 卖方须在付款前向买方提供相应发票，否则买方有权拒付合同款，因此造成的相关责任和经济损失均由卖方依法承担。

6. 设备费发票由卖方出具，运输保险费发票由运输保险方出具。注：如买方要求分批供货，双方同意按上述付款进度和比例分批结算货款。四、交货日期

1 卖方在支付合同规定的第一次付款项且电梯安装图纸双方盖章确认后，38天内全部设备必须发送到施工现场。

2 卖方在约定期内未收到预付款，或双方未对电梯安装图纸确认的，卖方的交货日期将根据预付款收到的时间或产品确认的时间(二者中以后一时间为准)顺延。五、货物发送方式及地点

由卖方负责办理托运和保险，运输保险费由买方在交货期前七日付至卖方账户。卖方负责卸车,产品送达后，买方对产品的箱数和箱体的完好进行清点并签收。产品交货地点：。

六、产品包装

卖方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求，因设备包装和装卸运输过程造成的设备损坏由卖方自行承担。

七、产品质量保证

1 卖方须在合同签订之日起七日内，对买方现场进行全面勘察，完成电梯安装图纸的确认。保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及买方现场安装条件，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

2 本合同中电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造。

3 在买方合理正常的保管和使用下，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的24个月，并且不超过合同约定交货日期起的30个月。

4 按照国务院《特种设备安全监察条例》(第373号令、第549号令)规定：电梯的安装、改造、维修，由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

5 在质量保证期内，卖方对产品本身的质量缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归卖方所有，由卖方统一回收。

6 产品投入使用之前，买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)，并遵照执行。

7 为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新。

8本合同内电梯设备所有不锈钢全部采用304材质。八、产品质量验收

1 本合同产品规格及功能详见双方确认的“产品规格表”(附件一)、“设备功能综合表”(附件后)。

2 电梯安装完成后，卖方须帮助电梯安装单位及买方，按国家有关的特种设备质量安全监督管理部门的验收标准通过最终质量验收，取得电梯监督检验报告、监督检验证书。

九、违约责任除不可抗力外，卖方未按合同规定期限交货，或买方未按合同规定期限付清货款的，违约方必须按逾期部分货款总额的每天千分之一的比例，向守约方支付逾期交货或逾期付款的误期损害赔偿金，此违约金最高不超过逾期部分合同款的10%。上述误期损害赔偿金是违约方对此类违约应付的且可预见的唯一损害赔偿费，对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

十、售后及保修服务

1. 卖方必须有相应的保修服务人员配备，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需要接到报修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到维修结束。 2. 卖方须对合同中规定的电梯按《产品质量法》和《消费者权益保护法》规定提供24个月质保期，在质保期内提供免费日常维护和保养及维修培训服务，时间从质量技术监督局验收合格之日算起，最迟不超过工厂最终出货期后的30个月。

3. 在质保期内，卖方应按《特种设备安全监察条例》中的有关规定和电梯使用说明书的规定进行为电梯的日常维护和保养及维修提供服务支持，确保电梯正常安全运行。

4. 质保期内卖方负责免费修理和替换任何由于设备自身质量问题造成的损坏及故障。 5. 在保修期结束时，须由具备技术监督局检验资质的专业工程师依据国标规定对电梯设备进行一次测试，所检出的属质量保修范围的质量缺陷由卖方免费修理，并得到甲方认可。修理完成后，乙方应将修理及恢复时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

6. 在质保期内，如卖方服务不及时或维修后仍不能排除故障的，卖方应承担因此造成的有关责任和直接经济损失，此损失买方有权视情况从质量保证金中扣除。十一、其它

1 若买方延迟提货，须提前21天通知卖方，买方不收取保管费用。

2 本合同产品的风险自交付之日起转移。但不论何种情况，买方在没有付清本合同项下全部货款而提取产品的，该产品的所有权按付款比例归买卖双方所有。

3 本合同价格不包括产品安装费，《产品安装合同》的签订应遵守国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)第十七条规定。

4 本合同及附件中的选择项以“√”示选定，以“×”示否定，“产品规格表”以双方授权签署人的签字并加盖公章以示确认。

5 本合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

6 本合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另行签订“合同修改书”，经双方单位盖章后生效。

7 “产品规格表”、“土建技术要求”、“电梯安装图纸”、“另行约定事项”、“合同修改书”、“产品样本” 及其他与本合同有关的协议均为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。

8 买方自行对本合同产品进行额外装潢的，装潢设计方案需经卖方技术部门确认。未经确认，擅自装潢而造成的一切后果由买方承担。

9 双方发生争议时，应先协商，协商不成，任何一方可依法向原告所在地的人民法院起诉。 10组成本合同的文件包括：

(1) 本合同书 (2) 招标文件

(3) 投标文件、投标过程中的全部承诺 (4) 标准、规范及买提出的有关要求 (5) 图纸

(6) 经双方确认的洽商、变更、补充协议或文件视为本合同的组成部分。 11 本合同一式贰份，双方各执一份。

买方：卖方：

代表人：代表人：

时间：时间：

地址：地址：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电梯买卖合同范文三

买方：卖方：

福建xx房地产开发有限公司电梯(中国)有限公司

电梯设备买卖合同

合同编号： xx1301040

买方(甲方)：福建xx房地产开发有限公司卖方(乙方)：电梯(中国)有限公司

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，买、卖双方经协商一致，订立本合同。以上价格包括电梯设备价、(含五方通话的电话分机、总机、预留视频电缆功能费)和运输费。合同标的之技术要求详见附件。合同标的包装由卖方负责。

本合同以下各项中，有口的条款以  作为双方的确认。

二、技术标准和技术资料 2.1、技术标准

2.1.1、电梯执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588-20xx)》，以及最新相关的行业和国家标准、规范要求。

2.1.2、若合同执行过程中国家相关部门颁布了最新颁布的技术标准，因需要贯彻执行最新技术标准而引起的交货期，双方协商解决。 2.2、技术资料

2.2.1、本合同技术附页所列之各项，买方(甲方)应在签署本合同的同时予以确认

2.2.2、本合同技术附页所列若有待定内容，买方(甲方)未能予以书面确认时，交货期另行协商。

三、付款方式及付款条件

3.1、付款方式：买方以银行电汇方式支付合同价款。买方(甲方)付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方(乙方)的合同经办人。买方(甲方)在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。 3.2、付款条件

3.2.1、买方(甲方)在合同签订生效之日起 14个工作日内支付合同货价每台10,000元作为定金。分批发货前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)时，按比例分批支付合同总价的20%作为预付款(含本批次前期定金10000元/台)。

3.2.2、(分批发货时，按以下比例分批支付)买方(甲方)在提该批次货物前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)以书面形式通知卖方(乙方)排产。买方(甲方)在接到卖方(乙方)通知提货至之日起二十五天前支付该批次货物合同总价的 60% 作为提货款(即该批次货物合同总价款的80℅)。

3.2.3、当地质量技术监督局验收合格之日起7日内，(质保期在取得验收合格证之日起开始起算)，买方(甲方)向卖方支付合同总价的20%。并由卖方(乙方)出具合同总价7%的质量保函作为质量保证，履行保修期满后7天内将质量保函退还给卖方(乙方)。 3.2.4、分批次履行合同时，按以上比例分批次付款。

3.2.5、买方(甲方)付清合同款项时，本合同项下标的物的所有权转移至买方(甲方)。

四、交货期限

4.1、交货时间：如本合同签订生效，且满足合同条款第2.2项、第3.2项的条件后，卖方(乙方)应于收到买方提货款后不超过30天向买方(甲方)交付合同标的(货到甲方工地)。 4.2、卖方(乙方)在下列情况之一下，将顺延交货及完成安装时间：

4.2.1、买方(甲方)未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。 4.2.2、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。 4.2.3、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。五、交货方式：

5.1、卖方(乙方)须按期交货，买方(甲方)应如期办理提货。买方(甲方)提货的方式为：

卖方(乙方)负责运输，送达地点：乌龙江大道66号康桥丹堤项目。 5.2、为确保货物安全、及时运送到买方(甲方)以上指定地点。买方(甲方)应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。

5.3、若买方(甲方)需要更改送货地点，应提前书面通知卖方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更，双方协商解决。

5.4、货到工地直至安装进场前，电梯(中国)有限公司福建分公司应妥善保管标的物，避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题，买方(甲方)应提供合适的场所(位置应在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方)，货到工地7日满仍不具备进场条件时，由买方(甲方)负责保管直至现场具备进场条件。六、检验

6.1、合同标的物运抵买方(甲方)指定地点后，买方(甲方)应在48小时内对运抵的箱体进行验收。任何一方未能在约定期间参与验收(经甲乙双方确认)，视为无条件接受对方的验收结果。

6.2、双方在安装前另行约定开箱日期,并由双方共同进行检验：

6.2.1、在包装箱体完好无损的情况下，货物数量质量与约定不符，由卖方(乙方)负责补足、修理或更换;

6.2.2、如开箱前包装箱已经损坏，箱内货物有缺损的,由保管方负责。在开箱前，由运输原因造成箱内货物有缺损的，由保管方负责，再由保管方向承运人追偿。

6.3、卖方(乙方)如期交货后经检验需补足、修理或更换的,只要卖方(乙方)在合理期限内进行且不影响安装, 不视为迟延履行。

6.4、货物到工地后，在交付使用前对货物的保管责任，由买方(甲方)提供场地，由卖方(乙方)负责保管。

七、土建及安装要求

7.1、买方(甲方)对井道、机房的土建必须满足卖方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由买卖(甲乙)双方代表签字确认,与卖方(甲方)提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

7.2、按照国务院颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备运行质量，本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方(乙方)指定的安装单位负责，双方另行签订安装合同。

7.3、买方(甲方)加装电梯附属设备须经卖方(乙方)确认，否则，由此引起的安全事故及其他不良后果,卖方(乙方)概不负责。八、保修

8.1、在正常使用情况下，自当地质量技术监督部门验收合格之日起，卖方(乙方)负责保修贰拾肆个月，保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因买方(甲方)原因不能于货到工地后六个月内完成安装，保修期则从货到工地之日起叁十个月。

8.2、未经卖方(乙方)同意，买方(甲方)自行安装或委托第三方安装的，卖方(乙方)不负责保修，并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外的其他责任均由买方(甲方)承担。